建设工程施工合同纠纷 （2017）苏0391民初1715号
裁判要旨
该案工程是否通过竣工验收，原告是否履行了合同义务系本案争议的焦点。 双方签订施工合同后，原告依约定进行了施工。 按约定施工完毕后，原告向当地公安部门提出验收申请，填写申请表，公安部门并提出验收意见，2011年8月29日徐州市公安局出具的《住宅小区安全防范建设验收意见书》载明“对城置国际花园1、4期43-45号楼的安防设计方案审查和现场情况勘察，通过验收”。 结合被告向原告的回复函等证据，可确认小区出售房屋已基本通过了竣工验收。 后被告付款247万余元占到合同约定数额的80%，是与合同约定的“工程竣工经有关部门验收合格，甲方向乙方累计支付合同总价的80%”，该付款与合同约定的内容相符，被告关于因新增工程量而导致多付款的辨称不成立。 工程竣工验收后，原告向被告提交相关结算审核资料，通过原告提交的初审汇总表及被告核对的汇总表、结算文件等，可确认涉案工程款为3151735.9元，后原告付款2471200元，余款680535.9元未付。 综上，被告对其尚欠的工程款应予给付，并承担逾期付款的违约金，故本院依照《中华人民共和国经济合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：被告徐州城置有限公司于
摘要
上海擎天电子科技有限公司与徐州城置有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省徐州经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2017）苏0391民初1715号原告:上海擎天电子科技有限公司,住所地上海市静安区长安路1138号14楼。 法定代表人：张佳捷，该公司总经理。 委托诉讼代理人：郑美芬,女,汉族,1945年3月25日生，该公司员工，住上海市杨浦区。 委托诉讼代理人：杨斌，上海市锦天城律师事务所律师。 被告：徐州城置有限公司,住所地：徐州经济技术开发区一号路以东、……