装饰装修合同纠纷 （2021）苏05民终975号

双方签订的《昆山市室内装饰工程委托合同》系双方真实意思表示，双方均应当履行各自的义务。本案中，关于双方约定的工程结束时间，双方在合同中约定为2019年10月30日，而谷米公司认为因实际开工时间晚于合同约定的开工时间，因此结束的时间也应当往后顺延；而马丹认为该2019年10月30日的时间已经系顺延后的时间。本案中，双方在合同中约定的开工时间为2019年3月，时间为150个工作日，而根据该约定，计算的结束时间应当为2019年9月27日。因此法院采信马丹的陈述，该2019年10月30日系双方后续协商后确定的实际应当结束的日期。谷米公司应当按照合同约定履行其义务，马丹亦应当按照约定支付工程款。本案中，根据双方的微信聊天记录，2019年11月1日尚未完成合同约定的木工工程，当天马丹提出已经过了交期，要求解除合同，但从双方的聊天记录中亦可以看出，实际双方仍在继续履行合同，直至2019年11月11日时马丹至现场发现木工工程仍未完成，才于2019年11月12日通过律师函的方式通知谷米公司解除合同，谷米公司亦收到该律师函。谷米公司的在此合同中的主要义务就是按时完工，将装修好的房屋交付给马丹，双方约定的工

双方签订的《昆山市室内装饰工程委托合同》系双方真实意思表示，双方均应当履行各自的义务。本案中，关于双方约定的工程结束时间，双方在合同中约定为2019年10月30日，而谷米公司认为因实际开工时间晚于合同约定的开工时间，因此结束的时间也应当往后顺延；而马丹认为该2019年10月30日的时间已经系顺延后的时间。本案中，双方在合同中约定的开工时间为2019年3月，时间为150个工作日，而根据该约定，计算的结束时间应当为2019年9月27日。因此法院采信马丹的陈述，该2019年10月30日系双方后续协商后确定的实际应当结束的日期。谷米公司应当按照合同约定履行其义务，马丹亦应当按照约定支付工程款。本案中，

江苏省苏州市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏05民终975号上诉人（原审原告、反诉被告）：苏州谷米装饰设计工程有限公司，统一社会信用代91320583MA1Q39AN5F，住所地江苏省昆山市花桥镇徐公桥路2号911室。法定代表人：李功生，该公司总经理。委托诉讼代理人：沈宏，江苏品创律师事务所律师。委托诉讼代理人：宋艳艳，江苏品创律师事务所律师。被上诉人(原审被告、反诉原告）：马丹，女，……