建设工程监理合同纠纷 （2017）粤06民终12507号
裁判要旨
中火炬公司与奥隆机械厂签订的《建设工程委托监理合同》及《补充协议书》是双方当事人的真实意思表示，合法有效。案涉建设工程已经于2014年5月20日停工，至今未复工，中火炬公司、奥隆机械厂之间的监理合同关系事实上不能履行。中火炬公司要求解除与奥隆机械厂于2013年11月8日签订的《建设工程委托监理合同》及《补充协议书》依据充分，一审法院予以支持。上述协议解除后，奥隆机械厂应当协助中火炬公司办理监理人员即总监理工程师吴某（证件号为44×）、监理员甘某（证件号为B12错）的证件解锁手续。对于中火炬公司主张的监理人员挂证费，根据一审法院查明的事实，奥隆机械厂已经向中火炬公司付清2013年11月15日至2014年6月15日7个月监理期内的监理费用53000元。对于2014年6月15日之后的监理人员挂证费，根据约定应按3000元/月支付至监理人员证件解锁之日止。对于奥隆机械厂辩称因中火炬公司的监理行为导致案涉工程出现质量问题并产生损失的主张，因奥隆机械厂与中火炬公司并不存在如中火炬公司监理工作不到位则奥隆机械厂可以拒付监理费的约定，且奥隆机械厂在诉讼中陈述已就工程的质量问题和损失起诉施工方，案涉工程
摘要
佛山市顺德区伦教奥隆机械设备厂、广东中火炬监理咨询有限公司建设工程监理合同纠纷二审民事判决书 建设工程监理合同纠纷
正文（节选）
广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）粤06民终12507号上诉人（原审被告）：佛山市顺德区伦教奥隆机械设备厂，住所广东省佛山市顺德区伦教集约工业区。经营者：李汉民。委托诉讼代理人：黎邦健，广东科顺律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：广东中火炬监理咨询有限公司，住所广东省中山市火炬开发区。法定代表人：单春光。委托诉讼代理人：熊建，广东智田律师事务所律师。上诉人佛山市顺德区伦教奥隆……