定作合同纠纷 （2017）陕01民终13603号
裁判要旨
方元明公司、华欧公司于2015年12月23日签订的加工定作合同应为有效，双方应当按照合同约定履行各自义务。华欧公司虽辩称加工定作合同其盖章时间为2015年3月22日，但未提交相关证据，故应认定加工定作合同载明的签订时间2015年12月23日为合同签订之日。《中华人民共和国合同法》第二百六十八条规定：“定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失”在加工定作合同尚未完全履行完毕的情况下，方元明公司于2016年8月3日向华欧公司发出《关于合同终止联络函》，通知华欧公司解除双方签订的加工定作合同，华欧公司于当日收到了该函，故该院对方元明公司关于确认双方于2015年12月23日签订的加工定作合同已解除的诉讼请求应予支持，应确认加工定作合同于2016年8月3日已经解除。根据合同约定方元明公司应当于合同签订后两周内向华欧公司支付预付款，即在2015年1月6日前支付，但方元明公司实际付款时间为2016年3月25日，比应付款日推后两个多月，方元明公司逾期支付预付款构成违约，华欧公司供货时间理应自然顺延。加之方元明公司在产品定作中途更换产品定作图纸，华欧公司供货时间亦应自然顺延，故方元明公
摘要
西安方元明科技股份有限公司与西安华欧精密机械有限责任公司定作合同纠纷二审民事判决书 定作合同纠纷
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕01民终13603号上诉人（原审原告、反诉被告）：西安方元明科技股份有限公司，住所地陕西省西安市高新区科技一路59号赢园雅筑4号楼10401室。法定代表人：宋方，该公司总经理。委托诉讼代理人：王思琪，女，该公司员工，住甘肃省金塔县。委托诉讼代理人：梁伟，陕西稼轩律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：西安华欧精密机械有限责任公司，住所……