建设工程合同纠纷 (2014)成民终字第1534号
裁判要旨
导向公司与安琪儿医院签订的《建筑装饰工程施工合同》和《室内装饰合同》以及该两份合同履行过程中所签订的系列补充协议、经济签证单和工程联系单是双方真实意思表示,其内容并不违反法律行政法规强制性规定,应属有效合同,双方均应按约履行自己的义务。安琪儿医院提出2008年8月15日编号为N02-30的《经济签证单》的内容系导向公司在空白印章纸上自行添加的主张,无证据证实,原审法院不予采信。由于双方签订的2008年2月22日《安琪儿工程后期补充协议(外墙部分)》和《安琪儿工程后期补充协议(室内部分)》约定“4月30日完成1-7楼全部承包范围”、2008年4月22日《成都市安琪儿妇儿医院装修工程(内外装修及钢结构)补充协议》约定“2008年5月12日完成所有的工程量”、2008年8月15日N02-30的《经济签证单》约定安琪儿医院装饰工程“须在2008年10月6日全面竣工”,结合《成都商报》关于安琪儿医院于2008年11月22日正式开业的报道,可认定在合同履行中,导向公司和安琪儿医院对于安琪儿医院大楼的室内、外装修工程的竣工时间,已通过协商变更了涉案工程的完工时间,将当初室外工程的竣工日期2008年1
摘要
导向公司与安琪儿医院签订的《建筑装饰工程施工合同》和《室内装饰合同》以及该两份合同履行过程中所签订的系列补充协议、经济签证单和工程联系单是双方真实意思表示,其内容并不违反法律行政法规强制性规定,应属有效合同,双方均应按约履行自己的义务。安琪儿医院提出2008年8月15日编号为N02-30的《经济签证单》的内容系导向公司在空白印章纸上自行添加的主张,无证据证实,原审法院不予采信。由于双方签订的2008年2月22日《安琪儿工程后期补充协议(外墙部分)》和《安琪儿工程后期补充协议(室内部分)》约定“4月30日完成1-7楼全部承包范围”、2008年4月22日《成都市安琪儿妇儿医院装修工程(内外装修及钢
正文(节选)
四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书(2014)成民终字第1534号上诉人(原审被告、反诉原告)成都安琪儿妇产医院有限公司。住所地:成都市武侯区高攀路*号。法定代表人卓朝阳,董事长。委托代理人王振勤,四川英特信联合律师事务所律师。委托代理人宋应旭,四川英特信联合律师事务所律师。被上诉人(原审原告、反诉被告)成都导向设计装饰工程有限公司。住成都市人民南路四段**号新*号新华苑*座*楼。法定代表……