装饰装修合同纠纷 （2021）鄂07民终661号

依法成立的合同受法律保护。本案中，《鄂州市装饰工程施工合同》的签订主体虽为马宣腾，但结合装修款-5-均系朱晴按合同约定支付、装修地点系朱晴为经营者的店面以及该合同的持有等情况，朱晴实际履行了《鄂州市装饰工程施工合同》的义务，朱晴以其行为认可了马宣腾代其签订案涉合同的事实，且未能提供有效证据证明其与马宣腾之间的关系，故本院认定朱晴系案涉合同的实际主体，万佳公司主张朱晴支付装修款的请求，予以支持；万佳公司提交的增项单系其单方制作，因此万佳公司要求支付装修款42218元的请求，不予支持，本案应支付装修款为2.1万元（47万元-44.9万元），该项请求超过上述部分，不予支持。万佳公司主张朱晴支付逾期付款利息的请求，予以支持，利息以未偿还款项2.1万元为基数从2019年8月17日起至2020年11月5日按一年期贷款市场报价利率计算为1033.89元，该项请求超过上述部分，不予支持；后期利息以未偿还款项为基数按一年期贷款市场报价利率从2020年11月6日起计算至还清之日止。庭审中，朱晴称马宣腾借用其身份证办理营业执照，以及朱晴代马宣腾支付装修款，但均未能提供证据证实，该意见不予采纳，其要求驳回万佳

依法成立的合同受法律保护。本案中，《鄂州市装饰工程施工合同》的签订主体虽为马宣腾，但结合装修款-5-均系朱晴按合同约定支付、装修地点系朱晴为经营者的店面以及该合同的持有等情况，朱晴实际履行了《鄂州市装饰工程施工合同》的义务，朱晴以其行为认可了马宣腾代其签订案涉合同的事实，且未能提供有效证据证明其与马宣腾之间的关系，故本院认定朱晴系案涉合同的实际主体，万佳公司主张朱晴支付装修款的请求，予以支持；万佳公司提交的增项单系其单方制作，因此万佳公司要求支付装修款42218元的请求，不予支持，本案应支付装修款为2.1万元（47万元-44.9万元），该项请求超过上述部分，不予支持。万佳公司主张朱晴支付逾期付

-1-湖北省鄂州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鄂07民终661号上诉人（原审被告）：朱晴，女，1981年7月27日出生，汉族，住鄂州市鄂城区。委托诉讼代理人：邓学斌，湖北妍君律师事务所律师，代理权限特别授权。被上诉人（原审原告）：鄂州市万佳装饰工程股份有限公司，住所地鄂州市凤凰街办菜园头村八组。法定代表人：周游，该公司总经理。委托诉讼代理人：肖虎，湖北恒行律师事务所律师，代理权限特别……