装饰装修合同纠纷 （2015）穗中法民五终字第4455号

XX公司具有建筑装饰装修工程设计与施工叁级资质，陈X南与XX公司签订的室内装修施工合同是双方当事人的真实意思表示，内容无违反法律、法规的强制性规定，依法成立有效，对签约双方均具有约束力。合同签订后，XX公司组织人员进场施工，完成了大部分工程，但经检测鉴定，XX公司完成的工程存在质量问题，且XX公司没有按合同约定完成全部工程，构成违约，因此，XX公司应承担违约责任。根据合同第九条约定，因XX公司明确表示不同意继续履行合同，因此XX公司应向陈X南支付合同总价款10%的违约金即12040元。陈X南以合同第六条约定要求XX公司承担从合同签订次日起计至2015年6月30日止，每天按30元计算违约金。因合同第六条是对在合同履行过程中导致延期、停工、窝工情况的约定，该条是对合同继续履行的情况下进行的约定，而本案中，因双方在合同履行过程中于2013年6月发生纠纷，陈X南于2013年9月向原审法院提起诉讼导致合同未能继续履行，且XX公司在诉讼中明确表示不同意继续履行合同，因此，应适用合同第九条约定，一方终止合同应按合同总价款10%向另一方支付违约金。故陈X南要求按合同第六条约定支付违约金，并要求从合同签

XX公司具有建筑装饰装修工程设计与施工叁级资质，陈X南与XX公司签订的室内装修施工合同是双方当事人的真实意思表示，内容无违反法律、法规的强制性规定，依法成立有效，对签约双方均具有约束力。合同签订后，XX公司组织人员进场施工，完成了大部分工程，但经检测鉴定，XX公司完成的工程存在质量问题，且XX公司没有按合同约定完成全部工程，构成违约，因此，XX公司应承担违约责任。根据合同第九条约定，因XX公司明确表示不同意继续履行合同，因此XX公司应向陈X南支付合同总价款10%的违约金即12040元。陈X南以合同第六条约定要求XX公司承担从合同签订次日起计至2015年6月30日止，每天按30元计算违约金。因合

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）穗中法民五终字第4455号上诉人（原审被告）：广州市XX装饰材料有限公司，住所地广州市海珠区。法定代表人：曾育周。委托代理人：陈有火，广东君信律师事务所律师。委托代理人：邓宏贵，公司员工。被上诉人（原审原告）：陈X南，住广州市海珠区。上诉人广州市XX装饰材料有限公司（以下简称XX公司）因与被上诉人陈X南装饰装修合同纠纷一案，不服广州市花都区人民……