建设工程合同纠纷 （2019）苏0804民初2209号

应当承担违约金，则违约金标准应予以降低，当然反诉被告认为该请求本身就不应该支持。 当事人围绕诉讼请求向本院提供了证据，本院依法组织双方当事人进行了质证。 经审理，本院认定下列事实：2015年9月1日，本诉原、被告签订《徐溜镇某某河雨污水管道工程施工合同》，该合同约定由被告将某某河雨污水管道工程发包给原告进行施工。 该合同约定合同工期为60天，合同价为2081642.67元。 工程质量达到合格标准。 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：以合同价为单位进行工程款结算。 沟槽开挖，管道全部进场付合同价的20%;工程量完成50%，付至合同价的30%;工程竣工验收合格后一个月内支付至合同价的70%;工程验收合格6个月后支付至工程竣工结算审计价的90%。 余款做为工程质量保修金（无息），保修期满并验收无质量问题后—月内支付保修金（无息）。 合同订立后，原告进场施工，竣工验收证书载明：开工日期为2015年9月1日，竣工日期为2016年1月25日，工程的质量评价为合格。 该工程于2016年1月25日竣工交付使用。 该工程在施工过程中，变更原施工图纸，增加工作量，该工程经江苏宏润建设项目管理咨询

淮安市鹏腾建筑工程有限公司与淮安市淮阴区徐溜镇人民政府建设工程合同纠纷一审民事判决书

淮安市淮阴区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0804民初2209号原告(反诉被告)：淮安市鹏腾建筑工程有限公司，住所地淮安市淮海南路208号。 法定代表人：张国良，该公司总经理。 委托诉讼代理人：高栋，该公司员工。 委托诉讼代理人：沈加楼，江苏淮宁律师事务所律师。 被告（反诉原告）：淮安市淮阴区某某镇人民政府，住所地淮安市淮阴区。 法定代表人：刘某，该镇镇长。 委托诉讼代理人：孙某某，该单……