承揽合同纠纷 （2017）闽04民终1312号
裁判要旨
余水爱与阎明泉签订的《装修合同》约定：“工程施工过程中，任何一方提出终止合同，都应按实际工程进度进行结算并支付总工程款的5%做为违约金；装修过程中，余水爱不得随意要求更改施工内容，在材料和施工内容有需要更改时，双方应协商一致互补差价，遇到有大改动时，双方应按实际协商签订补充合同”。由于双方在装修过程中未按合同的时间进行施工和结算，对变更的项目及变更后价款的增减未签订补充合同，双方均有过错。在停工后双方也未提出终止合同并进行结算，阎明泉已将扫尾工程委托他人装修完毕，双方实际已终止了该合同的履行。故余水爱要求阎明泉按合同总工程款的5%支付违约金、仓储费和拖欠工程款造成的逾期利息损失的请求，缺乏事实和法律依据，不予支持。一审法院认定事实：2015年3月31日，余水爱与阎明泉签订了《装修合同》及附件，该合同约定由余水爱对阎明泉位于上河城上德园23幢912室室内进行装修，并约定施工内容与材料明细、工程款支付方式、工程工期和相关事项、工程总造价和违约责任等相关内容。2015年4月12日余水爱进场施工。2015年5月11日，双方再次核实并细化和补充了包括灶台、水池、衣柜、卫生间、卧室移门等内容。20
摘要
余水爱、阎明泉承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
福建省三明市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）闽04民终1312号上诉人（原审原告）：余水爱，女，1971年2月20日出生，汉族，住三明市梅列区。被上诉人（原审被告）：阎明泉，男，1979年9月23日出生，汉族，三明市公安局驾驶员，住三明市梅列区。上诉人余水爱因与被上诉人阎明泉承揽合同纠纷一案，不服三明市梅列区人民法院（2017）闽0402民初1025号民事判决，向本院提起上诉。本院于20……