建设工程施工合同纠纷 （2019）湘1127民初1181号
裁判要旨
上述证据符合证据的真实性、关联性、合法性和具有证明力，予以采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年9月28日，锦兴建设公司与湖南德晟服装公司签订《承包合同书》，合同约定承包方式为包工包料,付款方式为锦兴建设公司接到湖南德晟服装公司开工通知的前一天将100万保证金转入湖南德晟服装公司的公司账户,锦兴建设公司进场后6个工作日内需再次向湖南德晟服装公司支付100万履约保证金,锦兴建设公司进场三个月（从被告进账之日起满90个日历天）湖南德晟服装公司应将履约保证金予以退还，如果湖南德晟服装公司到期不将200万保证金退还,锦兴建设公司有权停工并向湖南德晟服装公司追讨保证金及违约金,违约金按日利率5‰计算。 《承包合同书》在文末手写补充：本合同以打入合同履约金壹佰万之后生效。 同日，锦兴建设公司向湖南德晟服装公司法定代表人李德军个人的银行账户转入100万元。 李德军出具收到100万元保证金的收条，但被告湖南德晟服装公司一直未正式通知原告入场施工，原告多次找到被告协商施工事宜，于2018年10月15日，原告锦兴建设公司与被告湖南德晟服装公司达成《退款协议书》，该协议书
摘要
郴州锦兴建设有限公司与湖南德晟纺织服装有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖南省蓝山县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘1127民初1181号 原告：郴州锦兴建设有限公司，住所地：郴州市苏仙区东河西路（有色金属产业园内三晶科贸对面），统一社会信用代码:91431000L147781313。 法定代表人：徐时英，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人（特别授权）：刘轶文,湖南林邑律师事务所律师。 被告：湖南德晟纺织服装有限公司,住所地:蓝山县经济开发区东方大道……