建设工程施工合同纠纷 （2019）苏0826民初768号
裁判要旨
当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。 书证应当提供原件。 原告主张被告延迟竣工违约金，有责任举证证实开工日期与竣工日期，按施工合同约定开工日期以实际开工报告日期为准，原告提供的竣工验收报告虽载明开工日期，但竣工验收报告系复印件，被告对真实性不予认可，且竣工验收报告也不是施工合同约定的开工日期认定依据，原告有责任提供案涉工程的开工报告，但原告在本院指定的期限内未向法庭提供，也未申请延期举证，原告主张被告延迟竣工时间无法确认，延迟竣工违约金无法计算，故原告要求被告支付延迟竣工违约金5798321元，证据不足，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条、第七十条、第一百四十二条规定，判决如下： 驳回原告淮安市中恒置业发展有限公司诉讼请求。 保全费5000元，由原告淮安市中恒置业发展有限公司负担。 案件受理费46800元，由原告淮安市中恒置业发展有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。 同时，根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（上诉费收款
摘要
淮安市中恒置业发展有限公司与淮安市新安建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省涟水县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0826民初768号 原告：淮安市中恒置业发展有限公司，住所地涟水县中恒国际新城******。 法定代表人：范丽娟，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：杨曼，上海申浩（淮安）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙任公，上海申浩律师事务所律师。 被告：淮安市新安建筑工程有限公司，，住所地涟水县安东路** 法定代表人：李兵，该公司总经理。 ……