建设工程施工合同纠纷 （2018）粤16民终1157号

本案争议焦点在于被告是否属于违约逾期完成工程。《工程竣工验收报告（园林工程）》显示，开工日期为2013年4月18日，完工日期为2013年6月17日，验收日期为2015年9月10日，验收结论评定为合格。从这些书面条文判断，可以认为被告已在合同约定的工期内完工，工程也被评定为合格，其未逾期完成工程。而且根据合同约定，逾期竣工达十个日历日（含）以上的，原告有权单方解除本合同，以及若被告因违反本合同约定应当承担违约责任，原告可在履行合同过程中、竣工结算前或竣工结算时向被告进行索赔，原告可直接从应付原告工程款（不包括预留保修金）中直接扣除。原告认为被告构成违约，但根据双方提供的证据，原告自工程开工以来接收了被告开出的全部工程款发票，一直有向被告支付本合同的工程款，未向被告提出过任何正式的违约告知及索赔请求，未履行自己单方解除合同的权利，也未从应付被告工程款中直接扣除过违约金。因此，法院认为原告对被告施工的该工程予以了认可，被告并未构成违约，原告请求被告支付逾期竣工产生的违约金人民币163万元，事实依据不足，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、《最高人民法院关于民事诉讼

河源市广润投资有限公司、河源市丽景园林绿化工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

广东省河源市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤16民终1157号上诉人（原审原告）：河源市广润投资有限公司，住所地河源市源城区龙源大道一号。法定代表人：曾金杰，该公司经理。委托诉讼代理人：凌雪芳，该公司员工。委托诉讼代理人：刘腾辉，该公司员工。被上诉人（原审被告）：河源市丽景园林绿化工程有限公司，住所地河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋608。法定代表人：周……