建设工程施工合同纠纷 (2018)皖04民终9号
裁判要旨
中迪置业公司与弘毅建设公司签订的相关协议均系双方真实意思表示,且不违反法律强制性规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。根据中迪置业公司与弘毅建设公司于2015年7月3日签订的《关于淮南云景华城二期9#楼的协议书》,弘毅建设公司应配合中迪置业公司提取房屋销售资金用于办理竣工验收支付工程款,双方尽快、尽早将竣工验收相关手续办理结算,由中迪置业公司组织竣工验收,竣工验收后,中迪置业公司在竣工验收之日起50日内完成竣工结算,并及时支付审计总额的工程款。弘毅建设公司有义务配合中迪置业公司提取房屋销售资金、竣工验收工作等,中迪置业公司要求弘毅建设公司提供云景华城二期9#楼竣工验收报告及完整竣工资料并立即配合中迪置业公司进行竣工验收工作符合法律规定,依法予以支持。中迪置业公司要求弘毅建设公司立即配合提取其在淮南市房地产管理局的监管资金,符合法律规定及当事人约定,依法予以支持。根据双方签订的《建设工程施工合同》,双方约定案涉工程的开工日期为2013年2月26日,计划竣工日期为2014年7月16日,工程工期为500个日历天;开工报告中载明的开工日期为2013年5月5日,计划竣工日期为2015年5月
摘要
江西省弘毅建设集团有限公司、淮南中迪置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文(节选)
安徽省淮南市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)皖04民终9号上诉人(原审被告、反诉原告):江西省弘毅建设集团有限公司,住所地江西省九江市浔阳区十里大道282号,统一社会信用代码91360400159307047N。法定代表人:罗和华,该公司董事长。委托诉讼代理人:余清,男,该公司员工。委托诉讼代理人:赵邦国,男,该公司员工。被上诉人(原审原告、反诉被告):淮南中迪置业有限公司,住所地安徽省……