装饰装修合同纠纷 （2019）鄂01民终9851号

胡国俊、郑孝彦签订的《武汉地区装修工程施工合同》系双方当事人真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。胡国俊、郑孝彦均应依约履行各自合同义务。在合同履行过程中，胡国俊擅自变更工程设计方案，变更并增加部分工程项目，郑孝彦因此在工程完工项目表上对部分装修项目不签字认可，属于正当保护自己合法权益的行为。因此，胡国俊要求郑孝彦对其擅自变更和增加部分的装修项目支付工程款，以及庭审中要求对该部分装修项目进行补充鉴定的诉讼主张，法院均不予支持。对郑孝彦在工程完工项目表上签字认可的工程项目，虽然含有部分变更及增加的工程项目，但鉴于郑孝彦已经签字认可，故应全部认定为胡国俊所完成的工程量。鉴定机构根据该工程量所鉴定得出的工程造价，法院予以认可。郑孝彦应当按照鉴定得出的工程造价支付胡国俊工程款。胡国俊诉请郑孝彦支付逾期付款利息，因胡国俊在合同履行过程中亦存在违约，故对该项诉请法院不予支持。郑孝彦辩称因胡国俊工程质量问题以及工期延误等造成其损失，因郑孝彦未在法定规定期间内提出反诉，法院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条之规定，判决：一、郑孝

胡国俊、郑孝彦签订的《武汉地区装修工程施工合同》系双方当事人真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。胡国俊、郑孝彦均应依约履行各自合同义务。在合同履行过程中，胡国俊擅自变更工程设计方案，变更并增加部分工程项目，郑孝彦因此在工程完工项目表上对部分装修项目不签字认可，属于正当保护自己合法权益的行为。因此，胡国俊要求郑孝彦对其擅自变更和增加部分的装修项目支付工程款，以及庭审中要求对该部分装修项目进行补充鉴定的诉讼主张，法院均不予支持。对郑孝彦在工程完工项目表上签字认可的工程项目，虽然含有部分变更及增加的工程项目，但鉴于郑孝彦已经签字认可，故应全部认定为胡国俊所完成的工程量。鉴定

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂01民终9851号上诉人（原审被告）：郑孝彦，男，1981年5月20日出生，汉族，住武汉市汉阳区沌口经济技术开发区新民路**，公民身份号码：5113211981********。委托诉讼代理人：赵萍，湖北中品律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：胡国俊，男，1982年6月27日出生，汉族，，住武汉市江汉区浩海里******公民身份号码：420……