建设工程分包合同纠纷 （2018）川民终1050号
裁判要旨
中建七局第四建筑有限公司成都分公司与双润飞公司签订的《成都濛阳农副产品综合批发交易中心工程一期施工十一标段工程分包合同》，中建七局第四建筑有限公司分公司实际系将成都濛阳农副产品综合批发交易市场一期施工十一标段11#-15#楼工程中除安装工程外的所有工程分包给双润飞公司，而双润飞公司仅为劳务公司，不具备建筑工程施工资质，中建七局第四建筑有限公司成都分公司将建筑工程分包给不具备施工资质的劳务公司进行施工违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第二十八条的效力性强制规定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，该合同应为无效。 本案系双润飞公司施工过程因停工而产生的结算纠纷，根据查明事实，中建七局四公司已经支付的工程款数额是本案争议的焦点问题。 本案因双方于2013年11月7日办理结算，结算确认双润飞公司已完成工程产值为44553886元，且双方对此无异议，故一审法院予以确认。 同时双方结算单价中已经包含了材料款、混凝土砂浆以及钢材款，故对于中建七局四公司已付款金额。 存在争议的包括1.关于965779元的水电安装款是否应当认定；2.关于支
摘要
成都双润飞建筑劳务有限责任公司、中建七局第四建筑有限公司、曾德元等建设工程分包合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
四川省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川民终1050号 上诉人（原审被告）：成都双润飞建筑劳务有限责任公司，住所地四川省成都市高新区石羊工业园。 法定代表人：傅淑光，总经理。 委托诉讼代理人：陈光勇，四川开山律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋菲菲，女，汉族，1978年10月22日出生，住四川省成都市武侯区，该公司职工。 被上诉人（原审原告）：中建七局第四建筑有限公司，住所地……