建设工程施工合同纠纷 （2018）辽06民终518号

被上诉人的诉讼请求没有超过诉讼时效期间是错误的。综上，被上诉人没有证据证明上诉人欠付被上诉人工程款，被上诉人主张给付工程款已经超过诉讼时效期间。被上诉人宋利宝辩称，被上诉人是涉案工程的实际施工人，上诉人应承担给付工程款责任。上诉人主张丹东市中级人民法院（1997）丹民终字第502号终审判决被撤销无事实根据。本案并未超过诉讼时效期间。被上诉人宋利宝向一审法院起诉请求：请求判令被告给付原告工程款200609.56元，并按照贷款利率承担自2001年2月21日起至判决给付之日止的利息；被告承担本案诉讼费用。事实及理由：被告于1996年4月5日与国营东港市五四建筑工程公司（以下简称五四建筑公司）签订建设工程施工合同，约定被告将其建设的五四服装旅游职业高级中学的教学楼、办公楼工程发包给五四建筑公司施工，该项目后转包给原告施工。因被告未按合同约定支付工程款，原告于1996年8月23日停工并撤离施工现场。1996年7月，被告与联建人吴世香作为共同原告对五四建筑公司提起诉讼要求其承担停工违约责任并赔偿损失，五四建筑公司提起反诉要求被告与吴世香给付全部工程款并赔偿经济损失。在该案中，五四建筑公司确定权利承

东港市五四农场与宋利宝建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

辽宁省丹东市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽06民终518号上诉人（原审被告）：东港市五四农场。住所地：东港市黄海大街。法定代表人：王仁增。委托诉讼代理人：刘金鸿，男，1983年4月3日出生，汉族，住东港市前阳镇。委托诉讼代理人：杨元海。被上诉人（原审原告）：宋利宝，男，1964年5月23日出生，汉族，住东港市前阳镇。委托诉讼代理人：毛长山。上诉人东港市五四农场因与被上诉人宋利宝建设工……