承揽合同纠纷 （2017）沪01民终12541号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。本案中，亚厦公司对于中景橙石公司所述的合同签订情况及亚厦公司付款金额不持异议，对于中景橙石公司完成的工��面积以及涉案工程已投入使用的事实亦予以确认，案件的争议焦点在于，221单体所涉彩色砼的价格是否已调整以及亚厦公司是否应支付样板制作费22,203.48元。首先，从中景橙石公司的举证来看，其提供的电子邮件可以证明在施工过程中，由于混凝土的厚度作出调整，中景橙石公司向亚厦公司提出调价要求，亚厦公司相关人员已予以确认。亚厦公司在对中景橙石公司提供的电子邮件发表质证意见时，并未否定相关人员的身份，仅是认为该些人员无权代表亚厦公司确认调价。亚厦公司虽否认电子邮件的真实性，但中景橙石公司提供的电子邮件客观存在，其中还涉及了尹某的手写字迹。在施工过程中，由于工期等因素，中景橙石公司通过电子邮件与亚厦公司负责具体项目的人员进行沟通的做法符合常理，且相关工程已完成，混凝土的厚度已作出调整。因此，中���橙石公司对其所主张的221单体所涉彩色砼的价格已确认调整的事实已提供相应证据，亚厦公司的抗辩理由不能

北京中景橙石科技股份有限公司诉浙江亚夏装饰股份有限公司承揽合同纠纷一案二审民事判决书 承揽合同纠纷

上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪01民终12541号上诉人（原审原告）：北京中景橙石科技股份有限公司（原名北京中景橙石生态艺术地面科技股份有限公司，于2016年6月16日更名为现在名称），住所地北京市丰台区南四环西路188号二区5号楼6层（园区）。法定代表人：王理忠，董事长。委托诉讼代理人：施培宁，女，公司员工。委托诉讼代理人：王琨，女，公司员工。被上诉人（原审被告）：浙江亚……