建设工程合同纠纷 （2019）青25民初1号

建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，因设计变更导致工程量变化，当事人要求对工程量增加部分按实结算的，人民法院应予支持；因设计变更导致建设工程量发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致，可以参照签订建设工程施工合同约定标准对工程量增加部分予以单独结算，无法参照约定标准结算的，可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。监理人应按照发包人的授权发出监理指示；工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件，涉及工程量、工期及工程质量等事实的，原则上对发包人具有约束力。本案中，机井的设计变更导致工程量发生变化，既有远景公司提交的设计变更立项申请表、工程变更费用估算表，又有监理公司、设计单位签字和盖章的设计变更报批表、设计变更费用审核表、设计变更工程量计算表、变更工程量现场确认计算表及变更单价依据套用合同清单单价、设计变更工程令、设计变更现场会议纪要、打井劳务队承包方、监理、设计、计量单位签字和盖章的工程量与铁路公司向法院提交的证据招标文件（9）变更程序为承包人提交变更报告书，监理14日内商定或确定变更价格相符合，上述证据均可以证明，因设计变更，导致工程量发生变

建设工程施工合同约定工程价款实行固定价结算，因设计变更导致工程量变化，当事人要求对工程量增加部分按实结算的，人民法院应予支持；因设计变更导致建设工程量发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致，可以参照签订建设工程施工合同约定标准对工程量增加部分予以单独结算，无法参照约定标准结算的，可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。监理人应按照发包人的授权发出监理指示；工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件，涉及工程量、工期及工程质量等事实的，原则上对发包人具有约束力。本案中，机井的设计变更导致工程量发生变化，既有远景公司提交的设计变更立项申请表、工程变更费用估算表，

青海省海南藏族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）青25民初1号 原告（反诉被告）：陕西远景工程有限公司。 法定代表人：李某，公司执行董事。 委托诉讼代理人：钟某，北京市中盈（西宁）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：青海地方铁路建设投资有限公司。 法定代表人：王某1，公司董事长。 委托诉讼代理人：王某2，青海辉煌律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨某，青海辉煌律师事务所律师。 原……