装饰装修合同纠纷 （2021）京03民终6898号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除。乐居家公司与王天宇签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，合同内容亦未违反国家相关法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应自觉按照约定履行合同义务。乐居家公司按照合同约定履行了房屋装修义务，王天宇已接收房屋，其理应履行支付工程款的义务，故对乐居家公司要求王天宇支付工程款的诉讼请求，一审法院予以支持。依据乐居家公司提交的微信聊天截屏，一审法院认定2020年1月8日完成全部装修工程。虽因王天宇家窗户漏水，其与物业公司和开发商沟通修复和赔偿事宜及王天宇亦存在未按时付款的情形，以致影响了正常施工，耽误了工期，但在扣除上述因素造成工期延误的时间，完工时间仍有延误。根据双方合同的约定，综合考虑双方各自的违约情况，延误工期违约金一审法院酌定1000元，并从所欠工程尾款4140元中予以扣减。据此，一审法院于2021年1月12日判决：一、王天宇于判决生效之日起十日内支付北京乐居家装饰工程有限公司装修工程款三千一百四十元。二、驳回北京乐居家装饰工程有限公司的其他诉讼请

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除。乐居家公司与王天宇签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，合同内容亦未违反国家相关法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应自觉按照约定履行合同义务。乐居家公司按照合同约定履行了房屋装修义务，王天宇已接收房屋，其理应履行支付工程款的义务，故对乐居家公司要求王天宇支付工程款的诉讼请求，一审法院予以支持。依据乐居家公司提交的微信聊天截屏，一审法院认定2020年1月8日完成全部装修工程。虽因王天宇家窗户漏水，其与物业公司和开发商沟通修复和赔偿事宜及王天宇亦存在未按

北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书(2021)京03民终6898号上诉人(原审被告)：王天宇，女，1985年2月14日出生。被上诉人(原审原告)：北京乐居家装饰工程有限公司，住所地北京市密云区鼓楼南大街67号1幢5层10号法定代表人：刘付平，执行董事。委托诉讼代理人：李小敬，女，1986年2月11日出生，汉族，北京乐居家装饰工程有限公司员工。上诉人王天宇因与被上诉人北京乐居家装饰工程有限公司……