债权转让合同纠纷 （2013）宿中民终字第0397号

被告对其尚欠沭阳县第五建筑工程公司工程款54892.68元的事实无异议，对此予以确认。沭阳县第五建筑工程公司将该笔债权转让给原告并已通知被告，债权转让成立，原告有权主张被告给付该笔工程款。债权人转让权利的，受让人亦取得与债权有关的从权利，即原告有权主张被告给付逾期付款利息。但债务人在接到通知后，对让与人的抗辩，可以向受让人主张。被告与沭阳县第五建筑工程公司签订的施工合同约定工程款的5%作为质量保修金予以扣留，并约定了保修金返还的期限，合同内价款为135728.79元，后增加工程款为14173.89元，工程款合计为149902.68元，保修金即为7495.13元（149902.68元＊5%），因保修金返还时间未届满，该部分应当予以扣留，原告可在条件成就后另行主张。被告现应给付原告工程款47397.55元（54892.68元-7495.13元）。被告结算时未约定付款时间，应自工程交付之日起计算利息，即从2012年1月4日起按中国人民银行同期贷款利率标准支付逾期利息。被告辩称沭阳县第五建筑工程公司施工存在延误工期行为，应承担违约金117000元，但工期虽然有延误，却存在天气、材料运输道路封闭

被告对其尚欠沭阳县第五建筑工程公司工程款54892.68元的事实无异议，对此予以确认。沭阳县第五建筑工程公司将该笔债权转让给原告并已通知被告，债权转让成立，原告有权主张被告给付该笔工程款。债权人转让权利的，受让人亦取得与债权有关的从权利，即原告有权主张被告给付逾期付款利息。但债务人在接到通知后，对让与人的抗辩，可以向受让人主张。被告与沭阳县第五建筑工程公司签订的施工合同约定工程款的5%作为质量保修金予以扣留，并约定了保修金返还的期限，合同内价款为135728.79元，后增加工程款为14173.89元，工程款合计为149902.68元，保修金即为7495.13元（149902.68元＊5%），因

江苏省宿迁市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）宿中民终字第0397号上诉人（一审被告）沭阳县地方海事处，住所地沭阳县南淮河头。法定代表人韦宁，处长。委托代理人刘洋，江苏德沛律师事务所律师。被上诉人（一审原告）冷立春，市民。委托代理人王敏。上诉人沭阳县地方海事处因与被上诉人冷立春债权转让纠纷一案，不服沭阳县人民法院（2012）沭民初字第2400号民事判决，向本院提起上诉。本院于2013年3月……