建设工程施工合同纠纷 （2019）辽0204民初3512号
裁判要旨
原告与被告之间签订的《玻璃幕制作安装合同》已经生效民事判决认定合法有效，且认定了案涉工程总造价为19917360元，故案涉工程的质保金金额995868元（19917360元×5%），本院予以确认。 本案争议焦点：一、工程是否已过质保期。 根据法律规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”，本案案涉工程尚未竣工验收，应当以发包人擅自使用日期为竣工日期予以计算，根据被告在大连市甘井子区人民法院提供的情况说明，被告已于2016年12月14日使用案涉工程所在的地作为办公场所，故可以此日期作为竣工日期起算。 按照《玻璃幕制作安装合同》约定“质保期为两年，从该工程竣工验收合格之日起计算”，故案涉工程质保期至2018年12月13日届满。 二、关于工程质量问题。 被告提供的现场照片无法看出拍摄时间，其与案外人大连旭洋盛达建筑劳务有限公司签订的《玻璃幕墙维修合同》未记载签订日期，且未提供证据证明大连旭洋盛达建筑劳务有限公司具有维修玻璃幕墙的施工资质。 经法庭询问，被告对玻璃幕墙工程是否存在质量问
摘要
原告上海迪蒙幕墙工程技术有限公司与被告大连嘉胜置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
大连市沙河口区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）辽0204民初3512号 原告：上海迪蒙幕墙工程技术有限公司，住所地上海市北京东路668号F楼24楼A0007室，统一社会信用代码9131000060737659X4。 法定代表人：ZHANGZEHUA，董事长。 委托诉讼代理人：巢毅，上海泰吉十方律师事务所律师。 委托诉讼代理人：汪远，上海泰吉十方律师事务所律师。 被告：大连嘉胜置业……