建设工程施工合同纠纷 （2015）民申字第2193号

（一）关于一、二审法院认定案涉工程的开工时间和竣工时间是否错误的问题。1、《中华人民共和国合同法》第八条规定，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。2、天富房产公司和蓝天网架新疆分公司在《建设工程施工合同》约定的开工日期和《开工报告》记载的开工日期均为2009年3月17日。3、根据本案已经查明的事实，案涉《建设工程施工许可证》延迟办理的责任在蓝天网架新疆分公司。即使天富房产公司延迟缴纳劳保统筹费，蓝天网架新疆分公司也可及时垫付后要求天富房产公司补偿。4、没有证据表明蓝天网架新疆分公司曾对天富房产公司催缴劳保统筹费。5、案涉工程没有进行竣工验收，工程竣工日期按照转移占有建设工程的时日计算符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》第十四条第三项的规定。6、依据《中华人民共和国消防法》的规定，大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，未经消防验收禁止使用。7、案涉工程属人员密集场所建设工程，在2012年9月22日完成消防验收前，筹建处和天富房产公司不会转移占有。2010年9月6日，案涉工程就发生过火灾，签约参与该工程的各方都会吸取教训。8、蓝天网架

（一）关于一、二审法院认定案涉工程的开工时间和竣工时间是否错误的问题。1、《中华人民共和国合同法》第八条规定，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。2、天富房产公司和蓝天网架新疆分公司在《建设工程施工合同》约定的开工日期和《开工报告》记载的开工日期均为2009年3月17日。3、根据本案已经查明的事实，案涉《建设工程施工许可证》延迟办理的责任在蓝天网架新疆分公司。即使天富房产公司延迟缴纳劳保统筹费，蓝天网架新疆分公司也可及时垫付后要求天富房产公司补偿。4、没有证据表明蓝天网架新疆分公司曾对天富房产公司催缴劳保统筹费。5、案涉工程没有进行竣工验收，工程竣工日期按照转移占有建设

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2015）民申字第2193号再审申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人）：涿州蓝天网架有限公司新疆分公司。住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市克拉玛依西路**号附*号。负责人：王舒平，该分公司经理。被申请人（一审被告、反诉原告，二审被上诉人）：石河子开发区天富房地产开发有限公司。住所地：新疆维吾尔自治区石河子开发区东五路天富康城****号。法定代表人：王……