承揽合同纠纷 （2019）冀1022民初2819号
裁判要旨
原、被告所签订的工程施工合同是双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应当按照合同履行，原告按合同约定完成施工，被告应当按照约定给付工程款。 根据“《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同类贷款利率计息，”被告应当给付原告迟延给付期间的利息。 对于被告辩称工程并未竣工验收、没有整体调试、原告并未将用以竣工验收的资料交付、因为安装设备造成的维修问题一直没有解决等，因双方在施工合同中明确约定了甲方即被告逾期未组织验收或提出修改意见，视为工程合格同意验收，被告未在合同约定期限内组织验收视为工程合格，如被告认为工程存在问题应提出修改意见，故对被告辩称的内容不予采信。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十三条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十七条的规定，判决如下：被告廊坊春辉房地产开发有限公司于判决书生效后五日内给付原告固安县中义科达科技发展有
摘要
固安县中义科达科技发展有限公司与廊坊春辉房地产开发有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河北省固安县人民法院民 事 判 决 书（2019）冀1022民初2819号原告：固安县中义科达科技发展有限公司，住所地固安县苏桥村。 统一社会信用代码：91131022700908247L。 法定代表人：毕志新，经理。 委托代理人：杨子桐，该公司经理。 被告：廊坊春辉房地产开发有限公司，住所：河北省廊坊市固安县新中西街福缘小区**楼。 统一社会信用代码：91131022699204751F。 法定……