装饰装修合同纠纷 （2018）陕01民终2312号
裁判要旨
上述合同基于董瑜与紫苹果丰庆路分公司双方自愿签订，未违反法律规定，合法有效，依法应受法律保护。合同约定董瑜向紫苹果丰庆路分公司订购家具且董瑜已支付定金，现紫苹果丰庆路分公司以家具厂家已停产而无法提供之理由要求给董瑜退款或要求董瑜改变订购家具的意见，并未与董瑜协商一致，故紫苹果丰庆路分公司对此已构成违约。因董瑜向紫苹果丰庆路分公司订购的家具已无法实现，故董瑜提出紫苹果丰庆路分公司退还家具款及双倍返还定金之请求于法依据，应予支持。关于董瑜提出装修房屋壁纸粘帖存在质量问题，紫苹果丰庆路分公司虽予否认，但其仍表示同意为董瑜进行修复或重新粘帖，董瑜当庭表示接受，应视为双方对履行合同协商一致采取的补救措施，依法有效。关于未进行装修工程验收及延误竣工的责任问题，主要涉及的方面是董瑜认为卫浴和厨房部分设备未安装到位、紫苹果丰庆路分公司认为董瑜拖欠1000元尾款未付导致未进行竣工验收的原因所致。根据双方签订的《西安市家庭居室装饰装修工程施工合同》第十一条第三项“工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算进行审核。自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方尾款”的约定，应当理解为先进行竣工验收，再
摘要
陕西紫苹果装饰工程有限公司西安丰庆路分公司、陕西紫苹果装饰工程有限公司与董瑜装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕01民终2312号上诉人（原审被告）：陕西紫苹果装饰工程有限公司西安丰庆路分公司，住所地陕西省西安市莲湖区丰庆路39号御溪望城小区5–6号楼商业房四楼半层。负责人：王胜鹏，该分公司董事长。委托诉讼代理人：王坤，男，该公司法务，住陕西省西安市雁塔区。上诉人（原审被告）：陕西紫苹果装饰工程有限公司，住所地陕西省西安市雁塔区南二环西段78号中国民生……