建设工程合同纠纷 （2016）鲁01民终5971号

原告天安脚手架公司与被告郎泽劳务公司签订的外脚手架施工劳务合同，系双方当事人真实意思的表示，除原、被告约定被告拖欠工程款支付违约金的约定过高外，其余无违背法律法规之处，合法有效。原告天安脚手架公司依照合同约定履行施工完毕后，被告郎泽劳务公司应当按期支付原告天安脚手架公司工程款。对原告天安脚手架公司要求被告郎泽劳务公司支付工程款447587元的诉讼请求，一审法院予以支持。被告郎泽劳务公司与原告天安脚手架公司结算并在原告拆除脚手架完毕后，应当及时支付原告工程款，被告未能及时支付，应当承担延期付款的违约责任。原告天安脚手架公司将被告郎泽劳务公司支付逾期付款违约金的标准调整为按同期银行贷款利率的四倍进行计算，合理合法，一审法院予以支持。反诉原告郎泽劳务公司主张反诉被告天安脚手架公司违反合同约定，迟延提供支模架材料造成停工损失，证据不足，对其反诉要求反诉被告天安脚手架公司赔偿停工损失142950元的诉讼请求，一审法院不予支持。据此，一审法院判决：一、被告青岛郎泽建筑劳务有限公司支付原告山东天安脚手架工程有限公司工程款447587元。二、被告青岛郎泽建筑劳务有限公司支付原告山东天安脚手架工程有限公

原告天安脚手架公司与被告郎泽劳务公司签订的外脚手架施工劳务合同，系双方当事人真实意思的表示，除原、被告约定被告拖欠工程款支付违约金的约定过高外，其余无违背法律法规之处，合法有效。原告天安脚手架公司依照合同约定履行施工完毕后，被告郎泽劳务公司应当按期支付原告天安脚手架公司工程款。对原告天安脚手架公司要求被告郎泽劳务公司支付工程款447587元的诉讼请求，一审法院予以支持。被告郎泽劳务公司与原告天安脚手架公司结算并在原告拆除脚手架完毕后，应当及时支付原告工程款，被告未能及时支付，应当承担延期付款的违约责任。原告天安脚手架公司将被告郎泽劳务公司支付逾期付款违约金的标准调整为按同期银行贷款利率的四倍进

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁01民终5971号上诉人（原审被告、反诉原告）：青岛郎泽建筑劳务有限公司，住所地青岛市。法定代表人：谢生义，总经理。委托诉讼代理人：张远功，山东星鼎律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：山东天安脚手架工程有限公司，住所地济南市。法定代表人：裴孝华，总经理。委托诉讼代理人：郭绍丰，山东博睿（淄博）律师事务所律师。上诉人青岛郎泽建筑劳务……