承揽合同纠纷 （2021）新42民终995号

1.根据有关法律规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，当事人可以解除合同。本案中，经原告再三催告和通知，被告在合理期限内仍未履行义务，应属于在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，构成解除合同的条件，原告要求解除原、被告双方于2015年9月11日签订的关于乌苏博乐园别墅门、车库门的《产品购销合同》的诉讼请求，符合法律规定，该院予以支持。2.根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款规定，公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。本案中，经原、被告现场实地测量签字确认：被告步阳经销部完成红色仿铜门、白色保温遥控车库门251套，价款1232264.60元，原告已超付110785.40元（1343050元-1232264.60元）。对超付部分的价款110785.40元，被告应当予以退还，对原告的该项诉讼请求该院予以支持。3.由于诉前双方未对被告实际完成的工程量进行测量，债权债务不明确，只是在诉讼中完成了确认，且原、被告签订的《产品购销合同》未约定完工期限，不能确认被告违约，因此对原告要求被告支付违约金的诉讼请求

1.根据有关法律规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，当事人可以解除合同。本案中，经原告再三催告和通知，被告在合理期限内仍未履行义务，应属于在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，构成解除合同的条件，原告要求解除原、被告双方于2015年9月11日签订的关于乌苏博乐园别墅门、车库门的《产品购销合同》的诉讼请求，符合法律规定，该院予以支持。2.根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款规定，公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。本案中，经原、被告现场实地测量签字确认：被告步阳经销部完成红色仿铜门、白色保温遥控车库

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新42民终995号 上诉人（原审原告、反诉被告）：乌苏市博健房地产开发有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区乌苏市乌鲁木齐北路048号。 法定代表人：王延帅，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵建明，北京大成（乌鲁木齐）律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）：奎屯步阳建材经销部，住所地新疆维吾尔自治区奎屯万……