合同纠纷 （2018）川03民终79号

原、被告双方签订的建设工程施工合同及补充协议，是双方的真实意思表示，符合法律规定，应受法律保护。在施工前期中，因原、被告双方原因，造成工程工期滞后，对此原、被告双方均有责任。但2015年10月14日，原、被告双方共同向建设银行富顺支行出具了富顺县人民医院关于搬迁建设工程施工工期延期的说明，该说明明示了工程竣工时间延期到2016年2月28日，这是原、被告双方最后对工期时间的认可，也是双方真实意思表示。在此后施工过程中，被告未按时峻工，未向原审法院提交未按时竣工的原因是原告的过错造成致使工程延期的证据。虽然该工程至今原、被告双方都未提交竣工验收报告，但原告于2017年5月12日已向新闻媒体发布了整体工程完工暨投用启动会，应视为竣工日期。按照双方签订的建设工程施工合同的约定，该工程延期竣工时间从2016年3月1日至2017年5月12日，共438天，对此延期竣工，被告应承担相应的违约责任，赔偿因延期竣工的违约金2190000元（438天×5000）。故原告的诉讼请求部份成立。被告主张原告的起诉已超过诉讼时效，因原告向原审法院起诉时本案涉案工程尚未竣工，也未交付使用。所以，被告主张已超过诉讼时效

陕西建工第七建设集团有限公司与富顺县人民医院合同纠纷二审民事判决书 合同纠纷

四川省自贡市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）川03民终79号上诉人（原审被告、反诉原告）：陕西建工第七建设集团有限公司，住所地陕西省宝鸡市红旗路2号。法定代表人：贾宏斌，董事长。委托诉讼代理人：葛达庆，四川品诚律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：富顺县人民医院，住所地四川省富顺县富世镇花园湾路**号。法定代表人：何其志，院长。委托诉讼代理人：刘刚，四川漆大律师事务所律师。委托……