承揽合同纠纷 （2014）芜中民二终字第00073号

鑫龙电器公司、好而优购物公司签订的定作加工合同，是双方当事人真实意思的表示，且不违反法律的规定，是合法有效的合同。鑫龙电器公司已按合同约定履行供货义务，好而优购物公司应按约定支付货款。好而优购物公司以其主体工程未完工，未对鑫龙电器公司提供的定作物进行验收为由，拒绝付款。依据定作加工合同第七条的约定，定作人在收到定作物7日内验收定作物，签署验收单，定作人没有或逾期签署验收单的，视为定作物通过验收。依据上述约定，即使好而优购物公司未验收定作物，过错责任也不在鑫龙电器公司，好而优购物公司应自行承担。关于好而优购物公司欠鑫龙电器公司货款数额，好而优购物公司在复函和回执函中均自认欠鑫龙电器公司货款的金额数，故对好而优购物公司的异议不支持。综上，鑫龙电器公司要求好而优购物公司支付所欠货款，一审法院予以支持。关于鑫龙电器公司要求好而优购物公司支付利息损失95186元，鑫龙电器公司、好而优购物公司签订的定作加工合同对逾期付款的违约责任没有约定，但好而优购物公司在2013年5月27日回执函中承诺于2013年6月支付欠款，因好而优购物公司未按承诺履行义务，故应承担违约责任。一审法院酌定自2013年7月1日

鑫龙电器公司、好而优购物公司签订的定作加工合同，是双方当事人真实意思的表示，且不违反法律的规定，是合法有效的合同。鑫龙电器公司已按合同约定履行供货义务，好而优购物公司应按约定支付货款。好而优购物公司以其主体工程未完工，未对鑫龙电器公司提供的定作物进行验收为由，拒绝付款。依据定作加工合同第七条的约定，定作人在收到定作物7日内验收定作物，签署验收单，定作人没有或逾期签署验收单的，视为定作物通过验收。依据上述约定，即使好而优购物公司未验收定作物，过错责任也不在鑫龙电器公司，好而优购物公司应自行承担。关于好而优购物公司欠鑫龙电器公司货款数额，好而优购物公司在复函和回执函中均自认欠鑫龙电器公司货款的金额

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）芜中民二终字第00073号上诉人（原审被告）：繁昌县好而优购物中心有限公司，住所地安徽省繁昌县。法定代表人：纪海文，该公司董事长。委托代理人：纪海峰，该公司员工。委托代理人：丁松，该公司员工。被上诉人（原审原告）：安徽鑫龙电器股份有限公司，住所地安徽省芜湖市经济技术开发区。法定代表人：束龙胜，该公司董事长。委托代理人：周敏，安徽江声律师事务所律……