建设工程施工合同纠纷 （2017）粤06民终12989号
裁判要旨
本案合同未约定按固定价结算工程价款，亦未明确约定对人工费调差不计入工程价款，本案合同同时未明确合同约定工程造价包括临时道路的工程造价，故一审对以上事实未予查明影响涉案工程价款的认定。对于办公楼的开工日期及竣工日期，不属于查明事实的专门性问题，应当根据当事人提供的相关证据进行认定。对于深圳市政公司在提出的施工过程中建设方修改图纸，以及天气影响施工的事实，深圳市政公司已提供由相关人员确认的函件，一审对此未予查明。另外，鉴定机构广东丰帆工程咨询有限公司作出鉴定意见时是否具备司法鉴定资质无相应的证据。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项的规定，裁定如下：一、撤销广东省佛山市顺德区人民法院（2011）顺法民一初字第4698号民事判决；二、本案发回广东省佛山市顺德区人民法院重审。上诉人深圳市市政工程总公司预交的二审案件受理费49468.62元予以退回。审判长 温万民审判员 翁丰好审判员 徐允贤二〇一八年二月二十六日书记员 赵敏琪 来源：百度“马 克 数据网”
摘要
深圳市市政工程总公司、力同铝业（广东）有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广东省佛山市中级人民法院民 事 裁 定 书（2017）粤06民终12989号上诉人（原审被告、反诉原告）：深圳市市政工程总公司，住所地广东省深圳市龙华新区。法定代表人：尹剑辉。委托诉讼代理人：黄丽君，广东国鼎律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：力同铝业（广东）有限公司，住所地广东省佛山市顺德区。法定代表人：黄少波，该公司经理。委托诉讼代理人：卢泓，广东广顺律师事务所律师。委托诉讼代理人……