建设工程施工合同纠纷 （2018）晋71民终11号

双方当事人签订的施工承发包合同系双方真实意思表示，符合法律规定，双方应当按约履行。在合同履行过程中，双方因支付工程款产生纠纷，从而导致工程停工，现双方均同意解除合同，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条第一款“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理”的规定，由于工程未完工，未满足一般施工合同符合竣工结算的要求，故双方应对已完工程进行结算。现双方对已完工程价款协商未达成一致，且十七局五公司无相反证据对山西嘉信司法鉴定中心出具的鉴定意见予以反驳，河曲国新公司未提供证据证明十七局五公司已完工程存在质量不合格，故河曲国新公司应按照山西嘉信司法鉴定中心出具的鉴定意见向十七局五公司支付工程价款。因工程未竣工交付，工程款也未全部结算，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”和第十八条第三项“利息从应付工

中铁十七局集团第五工程有限公司与河曲县国新能源煤炭有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

太原铁路运输中级法院民 事 判 决 书（2018）晋71民终11号上诉人（原审原告）：中铁十七局集团第五工程有限公司，住所地山西省太原市小店区人民北路20号。法定代表人：段江彬，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：李伟，男，1986年10月25日出生，汉族，中铁十七局集团第五工程有限公司工作人员。委托诉讼代理人：刘立君，北京市法大律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河曲县国新能源煤炭有限公司，住所……