建设工程分包合同纠纷 （2021）宁02民终3号

依法成立的合同，受法律保护。甘肃建投建设公司施工进度仅到主体六层封顶，导致原告施工进度也只能进行到六层封顶，原告未继续施工的责任不在原告，且甘肃建投建设公司已停止施工，无法确定验收时间，故甘肃建投建设公司以30%的工程款未达到付款条件的抗辩意见不予采信，其应向原告支付工程款。原告已完成工程量款项为2531232元（6732㎡×376元/㎡），已付款为1170000元，因合同约定的质保期未过，扣除5%的质保金后，甘肃建投建设公司应向原告支付工程劳务费1234670.40元（2531232元-126561.6元-1170000元）。原、被告在合同中约定了付款节点，虽因停工原因导致无法按照节点支付工程款，但该时间节点确未到达，故对原告主张利息的诉讼请求，不予支持。圣华房地产公司系涉案工程的发包方，原告与甘肃建投建设公司均举证证实圣华房地产公司欠付工程款，数额超过甘肃建投建设公司欠付原告的工程款数额，圣华房地产公司未举证证实其付清工程款，故其应在欠付工程价款范围内对上述工程款承担责任。原告未提交证据证实锦之泰房地产公司与圣华房地产公司联合开发涉案工程，故对其要求锦之泰房地产公司承担付款责任的诉

依法成立的合同，受法律保护。甘肃建投建设公司施工进度仅到主体六层封顶，导致原告施工进度也只能进行到六层封顶，原告未继续施工的责任不在原告，且甘肃建投建设公司已停止施工，无法确定验收时间，故甘肃建投建设公司以30%的工程款未达到付款条件的抗辩意见不予采信，其应向原告支付工程款。原告已完成工程量款项为2531232元（6732㎡×376元/㎡），已付款为1170000元，因合同约定的质保期未过，扣除5%的质保金后，甘肃建投建设公司应向原告支付工程劳务费1234670.40元（2531232元-126561.6元-1170000元）。原、被告在合同中约定了付款节点，虽因停工原因导致无法按照节点支付工

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2021）宁02民终3号上诉人（原审原告）：宁夏隆庆建筑劳务有限公司，住所地：宁夏回族自治区银川市西夏区。法定代表人:陈大庆，宁夏隆庆建筑劳务有限公司董事长。委托诉讼代理人：蔡淑华，北京大成（银川）律师事务所律师。上诉人（原审被告）：甘肃建投建设有限公司，住所地：甘肃省兰州市七里河区。法定代表人:张国虎，甘肃建投建设有限公司董事长。委托诉讼代理人：鲁斌……