建设工程施工合同纠纷 （2018）甘30民终41号
裁判要旨
本案争议的焦点有三：第一，原告杨晓磊的诉讼主体资格问题；第二，被告（反诉原告）宁和公司与原告（反诉被告）杨晓磊签订的《沥青路面分项工程施工合同》是否有效，工期是否延误；第三，被告（反诉原告）与中铁西北科学研究院有限公司签订的《技术服务合同》的效力问题及代缴税费问题。对于争议焦点一，本院认为，原告杨晓磊是该项目的实际施工人，其属借用通涯公司名义从事民事活动，虽通涯公司于2014年9月2日被注销，但不能改变其为实际施工人的身份，且被告支付工程款以及出具欠工款条，都出具给原告杨晓磊，双方的债权债务关系明确。对于被告宁和公司要求追加刘和平、龚成林为本案被告，依据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第五十四条规定：“以挂靠形式从事民事活动的，当事人要求由挂靠人和被挂靠人依法承担民事责任的，该挂靠人和被挂靠人为共同诉讼人。”当事人如果只主张挂靠人或者只主张被挂靠人独立承担责任的，人民法院应当只列挂靠人或被挂靠人一方为当事人。当事人主张挂靠人和被挂靠人共同承担民事责任的，人民法院应当将其列为共同诉讼人。因此，被告答辩要求追加被告的请求不符合法律规定。对于争议焦点二，本院认为，根据《
摘要
甘肃宁和建筑工程有限公司与杨晓磊建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）甘30民终41号上诉人（原审被告、反诉原告）：甘肃宁和建筑工程有限公司。法定代表人：杨占川，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨雷，甘肃宁和建筑工程有限公司职工。委托诉讼代理人：苏星，北京市中银（成都）律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）:杨晓磊，男，1983年4月17日出生，回族，现住甘肃省兰州市。委托诉讼代理人：马源均，甘肃玉……