定作合同纠纷 （2018）苏02民终215号
裁判要旨
双龙水设备公司与中豪置业公司签订的《建设工程承包合同》约定由双龙水设备公司按中豪置业公司提供的图纸、技术参数制作污水处理设备，合同附件主要设备报价清单对设备名称、型号规格、数量作了明确约定，合同并明确约定不含土建部分的施工，本案合同的特征义务为双龙水设备公司按中豪置业公司提供的图纸要求制作污水处理设备，不是土木建筑工程和建筑业范围内的线路、管道、设备安装工程的新建、扩建、改建及大型的建筑装修装饰活动，故不属于建设工程施工合同，双方合同符合定作合同的法律特征，故本案案由应为定作合同纠纷。双龙水设备公司已按约履行供货义务并安装调试结束，于2014年8月31日通过了中豪置业公司组织的专项工程竣工验收并达标合格，于同年9月15日，已将设备移交给中豪置业公司物业管理部（云南中豪螺蛳湾国际商贸城物业管理有限公司）。根据合同约定，设备质保期自拿到合格的水质检测报告之日起算，故质保期应自2014年9月1日开始计算至2015年8月31日，现质保期己过，中豪置业公司应支付所欠款项。纠纷的引起是中豪置业公司未及时付清价款所致，责任在中豪置业公司，所欠款项应予支付，并应支付逾期付款违约金。合同约定的逾期付款罚
摘要
江苏双龙水设备有限公司与云南中豪置业有限责任公司定作合同纠纷二审民事判决书 定作合同纠纷
正文（节选）
江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)苏02民终215号上诉人（原审被告）：云南中豪置业有限责任公司，住所地云南省昆明市官渡区彩云北路5151号。法定代表人：刘卫高，该公司董事长。委托诉讼代理人：李豪，该公司法务。被上诉人（原审原告）：江苏双龙水设备有限公司，住所地江苏省宜兴市和桥镇鹅州南路79号。法定代表人：陈祖林，该公司董事长。委托诉讼代理人：吴春生，该公司副总经理。上诉人云南……