买卖合同纠纷 （2018）陕01民终2146号
裁判要旨
红星建材公司、琪森公司签订《红砖采购合同》，系双方真实意思表示，合法有效，对双方当事人具有约束力。合同在履行过程中，由于政府干预行为，合同不能继续履行，导致合同目的不能实现，红星建材公司、琪森公司应按照约定履行相关义务，后双方虽达成一致意见解除合同，但红星建材公司要求琪森公司支付剩余货款之请求，依法有据，该院予以支持。琪森公司辩称，剩余货款应以房抵付，根据双方合同约定，在红星建材公司完成所有供货后60日内，就剩余30%货款以房抵付，因该合同因不可抗力导致不能继续履行，并非红星建材公司已完成所有供货，故对琪森公司该辩称不予采信。对于红星建材公司主张其向琪森公司出具的收款收据并未实际收到款项，因其双方之间仅交易一次，并未形成交易习惯，且收款收据中载明“今收到”，故对此主张该院不予采纳。对于反诉称其窝工损失，因其与第三方达成损害赔偿，并未有证据证明该损失实际发生，故对该诉请该院不予支持。对于琪森公司反诉称要求红星建材公司承担购砖的溢价损失，因不可抗力导致不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，由于红星建材公司、琪森公司签订合同时，红星建材公司应当对琪森公司所需砖的数量有初步
摘要
泾阳县红星建材有限公司与西安琪森房地产开发有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕01民终2146号上诉人（原审原告、反诉被告）泾阳县红星建材有限公司，住所地西咸新区空港新城太平镇程家村四组。法定代表人郭备战，该公司执行董事长。委托代理人朱银利，陕西松意律师事务所律师被上诉人（原审被告、反诉原告）西安琪森房地产开发有限公司，住所地西安市鄠邑区古城路西段。法定代表人鲁安民，该公司董事长。委托代理人贠梦辰，陕西仁和万国律师事务……