建设工程施工合同纠纷 （2018）苏1282民初4173号
裁判要旨
原告江苏有线靖江分公司与被告鑫汇公司签订的2016年合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效。 原、被告均应按照合同的约定履行各自的义务。 本案中，原告主张被告未能按约完成涉案工程的全部施工，被告对其未能按期完成涉案工程的全部施工并无异议，仅主张其已完成案涉工程量的83%及其未完成涉案工程施工的原因系因原告存在违约行为导致，并提供了《收据》、2017年4月6日原告向中星公司的书面汇报、《顶管分项工程验收申请》、施工图片予以证明，对该证据的证明力本院在认证时已作阐述；结合原、被告无争议的卡口电警会议纪要、2017年5月18日原、被告间的函件往来，原、被告就涉案工程的施工期限、施工要求、施工内容于2017年5月17日达成了一致意见，被告同意按照卡口电警会议纪要约定的期限完成施工，亦同意按照该纪要的要求按时提供施工计划、增加施工力量，对施工过程中若有无法施工的点位、阻工问题同意书面报告业主，经业主确认后可取消建设。 但被告既未提供证据证明自卡口电警会议纪要后其已按照该纪要履行了自己的义务，亦未提供证据证明就施工工程中出现的无法施工点位、阻扰施工问题书面报告了业主或原告，故根
摘要
江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司与江苏鑫汇智能科技发展有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省靖江市人民法院民 事 判 决 书(2018)苏1282民初4173号原告：江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司，住所地靖江市久联路18号。 负责人：朱新宇，该公司经理。 委托诉讼代理人：林纪芳，江苏信议诚律师事务所律师。 委托诉讼代理人：鞠毛毛，江苏信议诚律师事务所律师。 被告：江苏鑫汇智能科技发展有限公司，住所地江苏省靖江市江平路天成国际商务中心1304室。 法定代表人：张小可，该公司总……