建设工程合同纠纷 （2016）辽04民终63号

原、被告双方签订协议后，均应按照合同之约定全面履行各自义务。原告单位施工完毕后，被告应按照合同约定给付工程款。关于工程量及工程款问题，经原告申请，北京建友工程造价咨询有限公司出具鉴定报告载明工程量为2366.5立方米，工程款为2011527元，本院予以确认。关于原告主张冬季施工费10万元及打桩机进场费8万元一节，因原告并未提供充足证据证明，本院无法支持；关于原告主张发电机组租赁费5.5万元及发电机组使用费191874元一节，因双方已经明确约定为5万元，超出部分由乙方承担，故本院不予支持；关于原告主张试验费10万元一节，因合同明确约定为4万元，超出部分应由乙方承担，故本院无法支持；关于被告主张实际给付工程款系123.99万元并非原告所称115.99万元一节，因被告并未提供证据证明，故本院无法支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、被告中国核工业华兴建设有限公司于本判决生效后十日内给付原告辽宁汇德岩土工程有限责任公司工程款851627元及逾期付款违约金（违约金自2008年5月1日起至实际给付日止以85

原、被告双方签订协议后，均应按照合同之约定全面履行各自义务。原告单位施工完毕后，被告应按照合同约定给付工程款。关于工程量及工程款问题，经原告申请，北京建友工程造价咨询有限公司出具鉴定报告载明工程量为2366.5立方米，工程款为2011527元，本院予以确认。关于原告主张冬季施工费10万元及打桩机进场费8万元一节，因原告并未提供充足证据证明，本院无法支持；关于原告主张发电机组租赁费5.5万元及发电机组使用费191874元一节，因双方已经明确约定为5万元，超出部分由乙方承担，故本院不予支持；关于原告主张试验费10万元一节，因合同明确约定为4万元，超出部分应由乙方承担，故本院无法支持；关于被告主张实

辽宁省抚顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽04民终63号上诉人（原审被告）：中国核工业华兴建设有限公司，住所地：南京市建邺区云龙山路79号。负责人：陈宝智，该公司总经理。委托代理人：沈东民，辽宁人民律师事务所抚顺分所律师。被上诉人（原审原告）：辽宁汇德岩土工程有限责任公司，住所地：抚顺市顺城区戈布街道九台街17号。法定代表人：刘世彬，该公司总经理。委托代理人：陈辉，该公司经理。上诉人……