建设工程分包合同纠纷 （2018）豫08民终122号
裁判要旨
根据双方之间的合同约定，胜达公司应在本案工程验收合格后14日内支付结算总价款的97%，剩余3%质保金在一年期满无质量问题一次性付清。而双方已于2015年6月22日进行了结算，胜达公司未提交证据证明该工程在质保期内存在质量问题，故胜达公司未按约定支付工程款构成违约，应承担相应的违约责任。李俊明要求胜达公司支付剩余工程款及逾期付款利息，符合双方约定及法律规定，予以支持。但逾期利息应自质保期届满之日起算。聚晟公司作为发包人，应在欠付工程价款范围内对李俊明承担连带责任。聚晟公司以工程未决算拒绝付款的理由不能成立，不予采纳。关于赔偿款，双方合同没有约定，而李俊明也不能证明胜达公司在该事故中存在过错，故李俊明要求胜达公司承担此费用的理由不能成立，不予支持。判决：一、被告河南胜达建筑工程有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告李俊明工程款1680554.75元，并自2016年6月23日起按中国人民银行同期贷款利率支付利息；二、被告博爱县聚晟投资有限公司在欠付工程价款范围内对上述债务承担连带清偿责任；三、驳回原告李俊明的其他诉讼请求。本案受理费24215元，原告李俊明负担5000元，被告河南胜达建筑
摘要
李俊明、河南胜达建筑工程有限公司建设工程分包合同纠纷二审民事判决书 建设工程分包合同纠纷
正文（节选）
河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫08民终122号上诉人（原审原告）：李俊明，男，1979年1月1日出生，汉族，住河南省固始县。委托诉讼代理人：马涛，河南国基律师事务所律师。上诉人（原审被告）：河南胜达建筑工程有限公司，住所地：郑州市中原区秦岭路与沁河路交叉口。法定代表人：海洪涛，执行董事。委托诉讼代理人：李兴成，博爱县方成法律服务所法律工作者。原审被告：博爱县聚晟投资有限公……