合同纠纷 （2019）吉01民终3153号

现泽生公司主张案涉两份合同中“由于甲方图纸、材料供应原因造成工期延误或乙方在施工中因业主方或冬季气候原因等导致的工程临时变动要求停工，乙方应于接受，责任不在乙方，工期顺延”的违约条款无效，根据《中华人民共和国合同法》第四十条“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”、第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定”、第五十三条“合同中的下列免责条款无效：（一）造成对方人身伤害的；（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的”的规定，案涉两项条款并不属于合同无效的情形，现泽生公司表示该条款对己方显失公平，但未在法定期间内行使撤销权要求撤销该条款，故案涉两份合同应认定为合法有效，双方应当按照合同的约定进行履行，对泽生公司的该项主张不予支持。关于泽生公司要求安洁公司承担违约金的主张，因《吉林省民航机场集团公司热水锅炉配套布袋除尘

现泽生公司主张案涉两份合同中“由于甲方图纸、材料供应原因造成工期延误或乙方在施工中因业主方或冬季气候原因等导致的工程临时变动要求停工，乙方应于接受，责任不在乙方，工期顺延”的违约条款无效，根据《中华人民共和国合同法》第四十条“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”、第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定”、第五十三条“

长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）吉01民终3153号上诉人（原审原告）：吉林省泽生环保设备有限公司，住所地：长春市经济开发区乙二十七路以北。法定代表人：王佐会，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘海，吉林卓行律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：吉林安洁环保有限公司，住所地：长春市经济技术开发区临河街5445号圣豪汇商1303室。法定代表人：林柏银，该公司董事长。委托诉讼代理人：艾锐，……