装饰装修合同纠纷 （2021）黑10民终203号

关于董佳琦要求解除与梦想家公司于2017年9月29日签订的装饰装修合同并要求芦洋返还工程款20万元及支付违约金4.8万的诉讼请求，本案中，梦想家公司在本案的诉争装饰装修过程中未按合同约定工期完成房屋装修工程，虽然芦洋抗辩称因董佳琦原因延期进场，但双方对施工期间未重新作出约定，至2017年12月26日仍然未完工，其行为构成根本违约，现诉争房屋董佳琦已另行委托其他装修公司完成装修并已投入使用，董佳琦、芦洋之间的装饰装修合同目的已不能实现，故一审法院确认董佳琦与梦想家公司于2017年9月29日签订的装饰装修合同予以解除。结合董佳琦提供的证据及庭审调查，董佳琦已支付30万工程款，芦洋认为其已实际完成80%的工程量但未提供证据予以证实，但董佳琦提供的鉴定意见能够证实梦想家公司仅完成115464元的工程量，其多支付的184536元，该款梦想家公司应当予以返还董佳琦。2018年9月27日，芦洋及案外人姜明明就注销梦想家公司作出全体投资人承诺书，2018年12月4日，芦洋申请注销梦想家公司，并办理工商注销登记，故芦洋作为梦想家公司股东应对梦想家公司应当返还董佳琦的184536元承担给付义务。因在协商梦

关于董佳琦要求解除与梦想家公司于2017年9月29日签订的装饰装修合同并要求芦洋返还工程款20万元及支付违约金4.8万的诉讼请求，本案中，梦想家公司在本案的诉争装饰装修过程中未按合同约定工期完成房屋装修工程，虽然芦洋抗辩称因董佳琦原因延期进场，但双方对施工期间未重新作出约定，至2017年12月26日仍然未完工，其行为构成根本违约，现诉争房屋董佳琦已另行委托其他装修公司完成装修并已投入使用，董佳琦、芦洋之间的装饰装修合同目的已不能实现，故一审法院确认董佳琦与梦想家公司于2017年9月29日签订的装饰装修合同予以解除。结合董佳琦提供的证据及庭审调查，董佳琦已支付30万工程款，芦洋认为其已实际完成8

黑龙江省牡丹江市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黑10民终203号上诉人（原审被告）：芦洋，男，1982年5月6日出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市。委托诉讼代理人：杨宇，黑龙江曦晖律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：董佳琦，女，1995年10月18日出生，汉族，住黑龙江省牡丹江市。委托诉讼代理人：苏慧达，黑龙江乾熙律师事务所律师。上诉人芦洋因与被上诉人董佳琦装饰装修合同纠纷，不服黑龙江省……