承揽合同纠纷 （2014）自民三终字第55号

六合运机公司与可晟机电公司签订的《产品供货合同》及《技术协议书》，《普通皮带输送机补充协议》合法有效，双方应按约履行各自义务。双方争议的问题，一是合同总价款的问题。根据庭审查明的事实，双方所签《产品供货合同》，总金额为9180000元。对签订的《普通皮带输送机补充协议》，增加费用671806元，其中材料差价部分558400元，合同材料增补113406元。该协议虽约定了“协议签订后可晟机电公司支付六合运机公司200000元，六合运机公司收款后4天内如不发货，少发货或拖延发货，造成工程进度延误的，所产生的所有损失及索赔均由六合运机公司承担，本协议自动作废。现场增补零星材料除外”的约定。但从主合同来看，该工程为“交钥匙”工程，即制作安装方在工程竣工后，直接将工作成果交付定作方即可，对制作过程中的货物不验收交接。该补充协议解决的是对主合同材料差价部分及增补材料的费用，主合同及从合同中也未约定六合运机公司货物运抵工地后要双方办理签字等交接手续。可晟机电公司以支付200000元后六合运机公司增补材料4天内没到现场为由认为协议失效，因货物材料运抵工地，双方不需办理交接手续，可晟机电公司也没有证据证明

六合运机公司与可晟机电公司签订的《产品供货合同》及《技术协议书》，《普通皮带输送机补充协议》合法有效，双方应按约履行各自义务。双方争议的问题，一是合同总价款的问题。根据庭审查明的事实，双方所签《产品供货合同》，总金额为9180000元。对签订的《普通皮带输送机补充协议》，增加费用671806元，其中材料差价部分558400元，合同材料增补113406元。该协议虽约定了“协议签订后可晟机电公司支付六合运机公司200000元，六合运机公司收款后4天内如不发货，少发货或拖延发货，造成工程进度延误的，所产生的所有损失及索赔均由六合运机公司承担，本协议自动作废。现场增补零星材料除外”的约定。但从主合同来

四川省自贡市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）自民三终字第55号上诉人（原审原告、反诉被告）自贡市六合运输机械制造有限公司。法定代表人周建平，总经理。委托代理人何信建，四川亚峰律师事务所（自贡分所）律师。委托代理人罗云宽，四川亚峰律师事务所（自贡分所）律师。上诉人（原审被告、反诉原告）无锡可晟机电成套设备有限公司。法定代表人EKABUDIKASIH（谢惟义），董事长。委托代理人张斌，上海山……