因申请诉中财产保全损害责任纠纷 （2019）渝05民终6447号

围绕当事人诉请、事实与理由及答辩意见，本案争议焦点问题为：一、半山房产公司是否因保全错误而赔偿望建公司损失问题；二、保全错误损失认定金额问题；三、国恒担保公司承担承担赔偿责任问题。现就上述争议作如下评述：一、关于半山房产公司是否因保全错误而赔偿望建公司损失的问题。经生效判决认定，在半山房产公司与望建集团公司履行建设工程施工合同过程中，虽然存在望建集团公司停工的客观事实，但半山房产公司对于系因双方原因共同导致停工应为明知；同时，半山房产公司和望建集团公司共同委托并且均已认可三方审定已完工程无争议部分的工程造价为41625890元，而半山房产公司已付款为32189078.20元，欠付望建集团公司工程款9754290.78元，也是应当知晓的。在此情况下，半山房产公司以望建集团公司擅自中止施工停工496天构成根本性违约、超付工程款为由，诉请望建集团公司退还超付工程款3544742.09元并支付中止施工违约金992万元，该诉请未获得2489判决支持，其在诉讼中申请对望建集团公司财产实施保全，缺乏适当性，主观上存在过错，客观上也给望建集团公司造成损失，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零五条规

围绕当事人诉请、事实与理由及答辩意见，本案争议焦点问题为：一、半山房产公司是否因保全错误而赔偿望建公司损失问题；二、保全错误损失认定金额问题；三、国恒担保公司承担承担赔偿责任问题。现就上述争议作如下评述：一、关于半山房产公司是否因保全错误而赔偿望建公司损失的问题。经生效判决认定，在半山房产公司与望建集团公司履行建设工程施工合同过程中，虽然存在望建集团公司停工的客观事实，但半山房产公司对于系因双方原因共同导致停工应为明知；同时，半山房产公司和望建集团公司共同委托并且均已认可三方审定已完工程无争议部分的工程造价为41625890元，而半山房产公司已付款为32189078.20元，欠付望建集团公司工

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝05民终6447号上诉人（原审被告）：重庆半山一号房地产有限公司，住所地重庆市巴南区渝南大道70号14幢1楼4-1-1-2#，统一社会信用代码915001136664197723。法定代表人：汪世忠，总经理。委托诉讼代理人：蒋官宝，重庆中豪律师事务所律师。委托诉讼代理人：王雅佳，重庆中豪律师事务所实习律师。上诉人（原审被告）：重庆国恒诉讼保全担……