建设工程施工合同纠纷 （2019）豫民再690号
裁判要旨
2001年9月29日，副食品大厦和一建公司签订了《建设工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，合法有效。 合同中约定：双方对工程质量有争议时，由新乡市工程质量监督站仲裁。 现新乡市工程质量监督站认定豪仕公司反映该工程四层钢筋锈蚀的基本情况属实。 经河南建科工程质量司法鉴定所鉴定，结论为构建中氯离子含量超标导致钢筋锈蚀，应属工程质量问题。 豪仕公司要求：1、一建公司支付因其施工质量问题造成豪仕公司进行维修修复的费用267686元。 2、一建公司赔偿因其施工质量问题造成豪仕公司二期工程停工，修复一期工程，由豪仕公司已负担的给二期施工带来的停工损失450000元，应按照双方签订的《建设工程施工合同》约定：如因一建公司原因达不到质量要求，应按照合同造价（合同价款7699639.3元）30‰支付违约金，即230989.18元。 依照《中华人民共和国合同法》第二百八十七条、第二百六十二条之规定，作出（2016）豫0703民初字第500号民事判决：1、一建公司于判决生效后十日内支付豪仕公司违约金230989.18元。
摘要
河南省新乡市第一建筑工程有限责任公司、新乡市豪仕实业有限公司建设工程施工合同纠纷再审民事判决书
正文（节选）
河南省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫民再690号再审申请人（一审被告、二审上诉人）：河南省新乡市第一建筑工程有限责任公司，住所地：新乡市牧野区宏力大道367号。 法定代表人：韩保新，该公司经理。 委托诉讼代理人：张伟，该公司员工。 代理权限：特别授权。 委托诉讼代理人：郭德战，河南师大方正律师事务所律师。 代理权限：特别授权。 被申请人（一审原告、二审上诉人）：新乡市豪仕实业有限公司……