建设工程施工合同纠纷 （2017）皖01民终8188号
裁判要旨
根据明天公司的诉称及恒泰公司的辩解，本案主要争议焦点为：一、明天公司要求恒泰公司交付工程竣工报告及竣工资料的诉讼请求是否成立；二、明天公司要求恒泰公司支付3#、4#钢结构厂房工期延误违约金的诉讼请求是否成立；三、明天公司要求恒泰公司返还因3#、4#钢结构厂房屋面板、墙面板、钢梁、钢柱、檩条等用材的材质、规格等与1#、2#钢结构厂房之间存在重大差异而多支付的工程款的诉讼请求是否成立。一、关于明天公司要求恒泰公司交付工程竣工验收报告及完整的竣工资料的诉讼请求。《中华人民共和国建筑法》第六十一条第一款规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。”《建设工程质量管理条例》第十六条规定：“建设单位在收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位签署的工程保
摘要
合肥恒泰钢结构有限公司、巢湖市明天资产管理有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖01民终8188号上诉人（原审被告）：合肥恒泰钢结构有限公司，住所地安徽省巢湖市向阳南路民营经济园内。统一社会信用代码91340181793564112H（1-1）。法定代表人：司家强，总经理。委托诉讼代理人：何宗兵，安徽蒋平华律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴迪，安徽蒋平华律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:巢湖市明天资产管理有限公司，住……