建设工程施工合同纠纷 （2018）湘12民终253号
裁判要旨
与浩伟贸易公司签订《钢结构工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，没有违反法律的强制性规定，该合同合法有效，双方均应按照合同的约定履行自己的义务。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条第三款规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中，在一汽丰田4S展厅钢结构分部工程完工后，恒裕工程公司与浩伟贸易公司一直未进行验收，在此情况下，浩伟贸易公司仍与凯祥汽车销售公司签订租赁合同，将展厅交付凯祥汽车销售公司使用，应视为浩伟贸易公司认可工程验收合格。另恒裕工程公司与凯祥汽车销售公司签订的《钢结构工程施工合同》中明确约定，“若建筑物未经验收，甲方使用的，亦视为验收合格，甲方无条件支付工程款”。浩伟贸易公司以未验收为由拒绝付款的答辩意见本院不予采信，浩伟贸易公司应向恒裕工程公司支付剩余的工程款82030元。浩伟贸易公司答辩认为恒裕工程公司应对展厅质量问题承担责任，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定
摘要
怀化市浩伟贸易有限公司与湖南恒裕钢结构工程有限公司、怀化凯祥迎宾丰田汽车销售服务有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖南省怀化市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘12民终253号上诉人（原审被告）：怀化市浩伟贸易有限公司（以下简称浩伟贸易有限公司），住所地怀化市鹤城区平安路，统一社会信用代码：91431200587045303K。法定代表人姚耀，系该公司总经理。委托诉讼代理人龙卫国，鹤城区怀兴法律服务所法律工作者，执业资格证书号：118011106586。被上诉人（原审原告）：湖南恒裕钢结构工程有限公……