建设工程合同纠纷 （2016）京02民终8082号

张志国与ＸＸ签订协议，约定张志国施工世界公园158文化创意基地项目，ＸＸ给付工程款。现张志国进行了施工，ＸＸ理应给付张志国施工部分的工程款。关于工程款金额，张志国与ＸＸ认可钢筋部分工程款为1674179.68元，模板部分工程款为2077074.92元，法院不持异议。张志国称外架部分工程款金额342306元，ＸＸ称合同约定外架包含搭外架与拆外架，张志国仅搭建外架，但未提供双方约定搭外架和拆外架的证据，故法院不予采信。关于协议外其他部分，ＸＸ否认借平板振动器以及张志国替ＸＸ垫付胡某工资以及辅料折价款4200元，张志国未提供充分证据佐证，法院不予支持。关于协议外费用220001.94元，ＸＸ认可工程量及单价，主张该部分系合同约定内容，非协议外内容，但ＸＸ未提供系合同约定内容的证据，故法院不予采信。关于张志国主张的停工、窝工、误工费用1317670元，ＸＸ不予认可，张志国亦未提供充分证据佐证，故法院不予支持。综上，钢筋部分、模板部分、外架部分以及协议外费用共计为4313562.54元。关于已经给付工程款，张志国否认母某等人工资62100元由ＸＸ代付，根据双方领取工程款的惯例，有工程班组直接自Ｘ

张志国与ＸＸ签订协议，约定张志国施工世界公园158文化创意基地项目，ＸＸ给付工程款。现张志国进行了施工，ＸＸ理应给付张志国施工部分的工程款。关于工程款金额，张志国与ＸＸ认可钢筋部分工程款为1674179.68元，模板部分工程款为2077074.92元，法院不持异议。张志国称外架部分工程款金额342306元，ＸＸ称合同约定外架包含搭外架与拆外架，张志国仅搭建外架，但未提供双方约定搭外架和拆外架的证据，故法院不予采信。关于协议外其他部分，ＸＸ否认借平板振动器以及张志国替ＸＸ垫付胡某工资以及辅料折价款4200元，张志国未提供充分证据佐证，法院不予支持。关于协议外费用220001.94元，ＸＸ认可工程

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2016）京02民终8082号上诉人（原审被告）：ＸＸ，男，1973年2月13日出生。委托诉讼代理人赵洪：重庆展图律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张志国，男，1965年3月12日出生。原审被告：泸州市第七建筑工程公司，住所地四川省泸州市龙马潭区龙南路1号。法定代表人：向阳，总经理。委托诉讼代理人：陈振广，北京甲子律师事务所律师。委托诉讼代理人：秦兴锁……