承揽合同纠纷 （2018）粤01民终13870号
裁判要旨
本案争议的焦点在于交易会公司和高亚公司在履行《产品及服务合同》及《广州交易会广告有限公司信息管理系统（8thManage）需求变更协议》时是否存在违约。一、交易会公司主张高亚公司迟延履行合同主要义务、所交付的产品不符合合同约定，要求高亚公司返还已支付的合同款项338000元、支付迟延履行违约金并赔偿公证费和购买云服务器的损失。（一）关于高亚公司是否迟延履行合同主要义务的问题。一方面，交易会公司主张高亚公司支付标准产品交付及安装的迟延履行违约金。根据合同附件一《项目进度计划表》的约定，高亚公司应于交易会公司根据其提供的配置推荐准备好服务器软硬件后3个工作日内完成标准产品的交付及安装，同时附件一的备注注明了以上工期是估算值，实际情况会根据其他工作量的变更而有所改变，在实施过程中，可能存在5%-20%的浮动。项目实施过程中如因交易会公司不到位或因交易会公司的其他原因导致实施日期延后的，则整体项目实施时间也将往后顺延。交易会公司已于2016年7月22日购买了相关配置，如在未有交易会公司方面的原因导致延误时，以2016年7月22日起算，以3个工作日上浮20%的时间即3.6个工作日计算，高亚公司最
摘要
广州交易会广告有限公司、高亚科技（广州）有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤01民终13870号上诉人(原审原告、反诉被告）：广州交易会广告有限公司。法定代表人：陈舒冬，该公司董事长。委托诉讼代理人：方宁珊，北京市中伦（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：苍月，北京市中伦（广州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：高亚科技（广州）有限公司。法定代表人：LAW，IP-MINGSTEPHEN（罗叶明）。委托……