建设工程施工合同纠纷 （2019）苏1191民初1204号
裁判要旨
被告铭恒公司将绿化工程违法分包给原告，原告完成工程量并交付使用，原告作为绿化工程的实际施工人有权向被告铭恒公司主张绿化工程款。 2016年7月20日，被告铭恒公司已在景观土建竣工图上签字确认。 2016年12月测绘的A10地块安置房项目现状图上也已显示绿化已竣工交付，结合A10地块安置房（皓月苑）交付使用的情况，可认定原告施工的A10地块安置房绿化工程在2016年12月份已竣工交付给被告铭恒公司。 被告瑞城公司迟延验收，不影响原告向被告铭恒公司主张工程款的期限。 根据合同约定，被告铭恒公司应在竣工交付后24个月即2019年1月份之前付至合同价的75%，合同另约定“合同价暂定250万元”，因此本案中原告主张节点应付款按合同暂定价而非审计价结算符合合同约定。 截止目前，被告铭恒公司已支付给原告103万元，尚欠节点应付款84.5万元，有合同、竣工图、测绘图、付款凭证及当事人陈述等为证，原告主张被告铭恒公司支付绿化工程款84.5万元，有理有据，本院予以支持。 原告主张被告铭恒公司支付逾期付款利息，根据被告铭恒公司的付款节点，本院调整为从2019年1月1日起按照中国人民银行同期贷款利率计算逾期付
摘要
1204南京润幜景观园艺中心与江苏铭恒建设工程有限公司、镇江市大港建筑安装工程有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
镇江经济开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏1191民初1204号 原告：南京润幜景观园艺中心，住所：南京市江宁区东山街道金箔路683号。 投资人：李枫。 委托代理人：杨帅娜，江苏汇典律师事务所律师。 被告：江苏铭恒建设工程有限公司，住所：镇江市丹徒区辛丰镇人民政府（附楼）501室。 法定代表人：李琴，该公司执行董事、总经理。 委托诉讼代理人：石云马，江苏江成律师事务所律师……