承揽合同纠纷 （2021）吉02民终1348号

承揽人完成工作，应当向定作人交付工作成果，定作人亦应当验收该工作成果。本案中，禹骏装饰部按照《施工安装合同》完成工作后，随即向晟羽吉林分公司交付工作成果，并提出验收的要求，晟羽吉林分公司亦收到了禹骏装饰部验收的请求，但在其收到工作成果以及验收申请后长达一年半之久，均未验收，该工作成果视为符合定作人要求，故禹骏装饰部要求返还质保金的主张符合合同和法律规定，但其主张的数额与合同约定实际预留质保金数额不一致，故一审法院以合同约定预留的质保金4500元予以支持；关于禹骏装饰部主张的逾期付款违约金问题，符合合同约定，亦不违反法律规定，一审法院予以支持。关于禹骏装饰部要求晟羽吉林分公司支付增加工程款1760元、座椅喷锡改色480元，因未能提供证据充分其数额的确定且双方无法达成一致，一审法院无法支持。关于晟羽公司持有的禹骏装饰部未完全履行工程交付义务，致使工程未能验收的抗辩意见，一审法院认为，庭审中，晟羽公司明确未能验收的原因多种，主要包括疫情、晟羽公司与发包方未就整体工程验收以及禹骏装饰部未提交书面材料，关于验收书面材料问题，禹骏装饰部陈述案涉工程规格、价格、设计等相关材料已经明确在双方签订的《施

承揽人完成工作，应当向定作人交付工作成果，定作人亦应当验收该工作成果。本案中，禹骏装饰部按照《施工安装合同》完成工作后，随即向晟羽吉林分公司交付工作成果，并提出验收的要求，晟羽吉林分公司亦收到了禹骏装饰部验收的请求，但在其收到工作成果以及验收申请后长达一年半之久，均未验收，该工作成果视为符合定作人要求，故禹骏装饰部要求返还质保金的主张符合合同和法律规定，但其主张的数额与合同约定实际预留质保金数额不一致，故一审法院以合同约定预留的质保金4500元予以支持；关于禹骏装饰部主张的逾期付款违约金问题，符合合同约定，亦不违反法律规定，一审法院予以支持。关于禹骏装饰部要求晟羽吉林分公司支付增加工程款176

吉林省吉林市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）吉02民终1348号上诉人（原审被告）：沈阳晟羽科技有限公司，住所地辽宁省沈阳市于洪区沈大路43-15号（1-7-6）。法定代表人：马艳春，总经理。委托诉讼代理人：曹家祥，男，该公司职工。委托诉讼代理人：郭佳月，女，该公司职工。被上诉人（原审原告）：吉林市昌邑区禹骏金属装饰部，经营场所吉林省吉林市昌邑区幸福一区付1号楼15号网点。经营者：陈晓东……