承揽合同纠纷 （2018）内07民终522号
裁判要旨
承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。谷丰与王少辉之间签订的劳务协议书，谷丰的合伙人姜某、谷丰与王少辉之间签订的道路施工合同和协议书，约定王少辉仅负责提供劳力和施工设备，谷丰和谷丰合伙人提供施工材料系双方真实意思表示，不违反法律规定，是合法、有效的合同，双方构成承揽合同关系，对双方均有法律约束力。谷丰未按约定给付工人工资、停工损失构成违约，应承担违约责任。王少辉请求谷丰给付所欠的工人工资10000元、停工损失183400元的诉讼请求，符合法律规定，故该院予以支持。该院根据双方先后签订的劳务协议书、道路施工合同、协议书及谷丰2017年6月20日向王少辉出具的两份欠条，可以确认王少辉在涉案工程中不承担保证工程质量的义务，涉案工程能否验收合格与本案无关，故谷丰主张其与王少辉之间签订的协议应适用建设工程施工合同的有关法律规定，且王少辉应承担保证工程质量的义务，该院不予支持。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，故谷丰主张其违约系阿荣旗交通局未向其提供资金和原材料，属于
摘要
谷丰与王少辉、綦立静承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内07民终522号上诉人（原审被告）：谷丰，男，1978年6月1日出生，回族，住内蒙古自治区。被上诉人（原审原告）：王少辉，男，1980年12月27日出生，汉族，住内蒙古自治区。委托诉讼代理人：邢立君，阿荣旗中央街法律服务所法律工作者。原审被告：綦立静，女，1982年5月1日出生，汉族，住内蒙古自治区。委托诉讼代理人：郑鹏友，内蒙古振……