承揽合同纠纷 （2018）内07民终267号
裁判要旨
王少辉与谷丰、姜思臣签订的《道路施工合同》、《协议书》系双方当事人的真实意思表示，其约定内容不违反法律规定，王少辉与谷丰、姜思臣双方应按协议约定内容履行合同义务。现王少辉就其停工期间损失向姜思臣提出诉请，根据庭审期间王少辉提交的相关证据，可以证实姜思臣对王少辉停工期间所产生的误工费及误工时间均予以认可，并就王少辉误工损失赔偿问题双方作出了明确的约定，现王少辉依据合同及姜思臣出具的欠据向其主张权利，王少辉的诉讼请求符合法律规定，该院予以维护。谷丰作为姜思臣的合伙人，其双方已就王少辉误工损失的责任承担作出了明确分配，且王少辉就谷丰所应承担责任已另行起诉，在本案中亦未向其主张权利，故在本案中谷丰不承担赔偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决：被告姜思臣给付原告王少辉误工损失赔偿金65500元，于本判决生效后十日内给付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费718.75元由被告姜思臣负担，于本判决生效后十日内交纳。二审
摘要
姜思臣与王少辉、谷丰承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）内07民终267号上诉人（原审被告）：姜思臣，男，1975年3月24日出生，汉族，住内蒙古自治区扎兰屯市。委托诉讼代理人：王金星，内蒙古法先律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王少辉，男，1980年12月27日出生，汉族，住内蒙古自治区。委托诉讼代理人：邢立君，阿荣旗中央街法律服务所法律工作者。原审被告：谷丰，男，1978年6月1日……